全国服务热线
0757-26628000
当前位置: 首页 > 资讯 > 文库资料 > 厂房知识
钢结构工程施工承包合同范本参考(最新)
来源:华律网 发布时间:2019-07-06 17:23:38
11691

钢结构工程施工承包合同范本最新(仅供参考)


发包方(以下简称甲方):             

                

住址:       

                     

承包方(以下简称乙方): 

                           

住址:               

             

风险提示:发包人的相对义务


根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。


若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。


根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。


一、工程概况


1、工程名称:__________________________


2、工程地点:__________________________


3、承包范围:


4、承包内容:


5、工程造价:


6、支付方式:


风险提示:工程质量未符合标准的归责


因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。


因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。


7、工程质量:


二、施工准备


1、甲方:


(1)_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。


(2)_____月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。


(3)合同签订后______天内提供完整的施工图_份,施工技术资料


2、乙方:


(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;


(2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场;


三、工程期限


风险提示:关于实际竣工日期的规定


当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:


工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。


1、工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收


2、开工前______天,乙方向甲方发出开工通知书。


四、工期顺延


1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;


2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;


3、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;


4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;


5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;


6、人力不可抗拒的因素而延误工期。


五、双方职责


风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责


承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。


发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。


1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;


2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后,方可用于工程;


3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;


4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;


5、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;


6、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。


六、施工与设计变更


1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。


2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。


3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。


4、甲方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。


七、工程验收


1、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。


2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须及时办理验收签证手续。


3、工程竣工验收后,甲方方可使用。


风险提示:保修责任的起算


工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。


发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。


4、在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。


风险提示:明确违约责任


在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。


八、违约责任


乙方的责任:


1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。


2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中工期顺延的条款归责。


甲方的责任:


1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。


2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。


3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。


4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。


5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。


九、纠纷解决办法


任何一方违反本合同规定,协商不成,按以下第( )项方式解决:


1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁;


2、向工程所在地人民法院起诉。


十、附则


1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。


2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。


3、本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。


甲方(签章):


代表人:


授权代表(签字):


联系电话:


_______年____月____日


乙方(签章):


代表人:


授权代表(签字):


联系电话:


_______年____月____日